2024-11-11 09:07:35

<p style="text-indent: 2em;">【邯郸新天永年100MW风电项目（市场化、保障性）项目1标段（市场化）风电场土建安装工程施工】招标公告</p><p style="text-indent: 2em;">1.招标条件</p><p style="text-indent: 2em;">本招标项目 邯郸新天永年100MW风电项目（市场化、保障性）项目 （项目名称）已由 邯郸市行政审批局分别 （项目审批、核准或备案机关名称）以 （核准文号：邯审批核准字【2024】17号、18号） （批文名称及编号）批准建设，项目业主为 邯郸新天新能源有限公司 ，建设资金来自 自筹及银行贷款 （资金来源），项目出资比例为 20%：80% ，招标人为 邯郸新天新能源有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。</p><p style="text-indent: 2em;">2.项目概况与招标范围</p><p style="text-indent: 2em;">2.1项目概况：</p><p style="text-indent: 2em;">2.1.1项目名称：邯郸新天永年100MW风电项目（50MW市场化）项目 </p><p style="text-indent: 2em;">2.1.2建设地点：河北省邯郸市永年区正西乡、大北汪镇 </p><p style="text-indent: 2em;">2.1.3建设规模：总装机容量50MW； </p><p style="text-indent: 2em;">2.1.4质量标准：确保达标投产，争创优质工程。 </p><p style="text-indent: 2em;">2.1.5工期：2024年 12 月 10 日至2025年 06 月 30日。 此为预计工期，以实际工期为准。具体进场时间以招标人后续下发的时间为准，实际工期视工程进度情况调整。 </p><p style="text-indent: 2em;">2.2招标范围：邯郸新天永年100MW风电项目（50MW市场化）项目勘察设计工作已完成，其他工程采用总体承包模式，包括但不限于：50 MW风电场区、35kV集电线路等全部工程的设备材料采购、施工、调试、试运行、服务（包括竣工验收）、协调（征地、电网、社会关系等）等全过程的总体承包。即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行所必须的，则仍须纳入本次招标范围。 （1）项目的手续办理：除环评批复、水保批复、防洪批复、林地手续、土地手续、由发包人办理，并网手续、调度及供电手续等其它所有与项目相关的依法合规手续由投标人办理并承担相关费用。 （2）前期工作：负责临时用地租赁及恢复，并通过验收；负责树木、草地的移植及恢 复，并通过验收；配合发包人开展长期租地等工作。 （3）设备采购范围：满足本项目装机容量的所有一次、二次设备，包含但不限于：风力发电机组、混塔（及配套附属设备）、法兰、电缆、铁塔、绞线、光缆等本工程所有设备的采购。具体要求按设计院技术规范书执行。包括上述设备的监造、催交、运输、接车、倒运（含堆场）、接货验收、仓储保管等，发包人会安排主要设备的监造，发包人的监造不免除投标人对所购设备监造和质量控制的责任。 (4）施工范围：负责 50 MW风电场区、 35kV集电线路等本项目施工范围内涉及的所有土建、安装、调试工程以及其它辅助设施安装工作、竣工资料编制、技术服务等。包含全部设备和材料运输、保险、接车、卸车、仓储保管、试验、调试、试运行、验收、二次搬运、消缺处理至移交给招标人的全部工作；以及承担招标人认为有必要的设备出厂检查验收工作等。全面负责风电场工程建设施工管理过程中安全、质量、环保等保障工作；施工期间的施工用水、用电、临时设施由投标人自行解决。 （5）检测及验收：负责建设范围内的调试并网验收、性能考核、专项验收、竣工验收及达产验收，满足国家、行业现行规范及各类要求；按照国家、行业相关规范及要求编制档案材料提交发包人，按照发包人要求进行信息化管理等。 （6）其他工作：负责缴纳工程保险及招标人安排的其他工作。 本工程作为除勘察设计工作以外的总体承包工程，包括完成达标投产验收并全部移交生产及质保期内所有工程内容所需的费用，不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本项目所有专项验收、档案竣工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于承包人的工作范围。 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p style="text-indent: 2em;">3.投标人资格要求</p><p style="text-indent: 2em;">3.1本次招标对投标人的资格要求如下:</p><p style="text-indent: 2em;">3.1.1资质要求:(1)本次招标要求投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 (2)投标人应具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。 (3)投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止时间，至少具有1个50MW或以上风电工程总承包（含EPC或PC）或施工总承包业绩，提供业绩合同彩色扫描件（合同需体现承包范围、装机容量、签订时间，否则按无效业绩处理）。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p style="text-indent: 2em;">3.1.2信誉要求:(1)未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、未被“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”列入失信被执行人名单，并在投标文件中附相关证明材料。 (2)应具有良好的银行资信和商业信誉，不存在骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或其他违反招投标法律法规和招投标文件规定的情况，在近3年内不曾在任何合同中有违约或属投标人的原因而被终止合同；近3年内不因诉讼（或仲裁）或因行业不良行为而导致停产整改或重大质量事故等，并在投标文件中附加盖单位公章的承诺函。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p style="text-indent: 2em;">3.1.3其他主要人员要求:1）项目经理：具有建筑工程或机电工程专业一级注册建造师证书，具有有效的安全生产考核合格证B本。近3年（2021年1月1日至今，以合同签订之日为准）以项目经理身份完成过不少于1项50MW或以上风电工程总承包（含EPC或PC）或施工总承包业绩，须附业绩合同彩色扫描件，合同中需体现承包范围、装机容量、合同签订时间，并体现项目经理姓名。如不体现项目经理姓名还需提供甲方相关证明材料或公司任命文件彩色扫描，否则按无效业绩处理。 （2）技术负责人：须具备机电工程专业一级注册建造师证书、要求具有高级及以上职称。近3年（2021年1月1日至今，以合同签订之日为准）以技术负责人或项目经理身份完成过不少于1项50MW或以上风电工程总承包（含EPC或PC）或施工总承包业绩，须附业绩合同彩色扫描件，合同中需体现承包范围、装机容量、合同签订时间，并体现项目经理或技术负责人姓名。如不体现项目经理或技术负责人姓名还需提供甲方相关证明材料或公司任命文件彩色扫描，否则按无效业绩处理。 （3）项目经理、技术负责人不得相互兼任，且拟任项目经理、技术负责人在本项目实施期间未在其他项目任职，投标人须就此出具承诺函，有社保机构出具的投标人为其缴纳的养老保险相关证明。 &nbsp; &nbsp;</p><p style="text-indent: 2em;">3.1.4其他要求:与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按无效投标处理。 &nbsp; &nbsp;</p><p style="text-indent: 2em;">3.2本次招标 不接受 （接受或不接受）联合体投标。</p><p style="text-indent: 2em;">3.3各投标人均可就上述标段中的 1 （具体数量）个标段投标</p><p style="text-indent: 2em;">4.招标文件的获取</p><p style="text-indent: 2em;">4.1凡有意参加投标者，请于 2024-11-09 00:00:00 至 2024-11-13 23:59:00 （北京时间，下同），登录 招标通电子招投标交易平台 （电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。</p><p style="text-indent: 2em;">4.2招标文件每套售价 0 元，售后不退。图纸押金 0 元，在退还图纸时退还（不计利息）。</p><p style="text-indent: 2em;">5.投标文件的递交</p><p style="text-indent: 2em;">5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024-11-29 09:10 ，投标人应在截止时间前通过 招标通电子招投标交易平台 （电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。</p><p style="text-indent: 2em;">5.2逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。</p><p style="text-indent: 2em;">6. 发布公告的媒介</p><p style="text-indent: 2em;">本次招标公告同时在 《河北省招标投标公共服务平台》和《招标通电子招投标交易平台》 （发布公告的媒介名称）上发布。</p><p style="text-indent: 2em;">7. 其他公示内容</p><p style="text-indent: 2em;">本次招标采用资格后审方式，“双盲”+“远程异地”形式评审，评标办法采用综合评估法。投标文件技术标部分采用暗标方式编制及评审，即投标人在编制投标文件技术标部分时屏蔽投标人名称等信息，评标委员会依照招标文件的规定对投标文件技术标部分进行评审。</p><p style="text-indent: 2em;">8. 提出异议渠道和方式</p><p style="text-indent: 2em;">招标人：邯郸新天新能源有限公司，联系人：韩亚楠，电话：0311-69110098；招标代理机构：河北省成套招标有限公司，联系人：郭艳伟、李向东，电话：0311-83086848/13663119901</p><p style="text-indent: 2em;">9. 本招标项目的监督部门</p><p style="text-indent: 2em;">监督部门名称:河北建投新能源有限公司</p><p style="text-indent: 2em;">电话: 0311—69110098</p><p style="text-indent: 2em;">电子邮箱: hanyanan@suntien.com</p>